刘某某诉刘某某农村建房施工合同纠纷民事判决书

刘某某
霍树松（河北冀星律师事务所）
刘某某
姬汉正（河北冀星律师事务所）

原告刘某某，农民。
委托代理人霍树松，河北冀星律师事务所律师。
被告刘某某，农民。
委托代理人姬汉正，河北冀星律师事务所律师。
原告刘某某诉刘某某农村建房施工合同纠纷一案，本院于2014年8月13日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年9月30日公开开庭进行了审理。原、被告及双方委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

本院认为，原、被告在自愿基础上签订协议，双方均应按该协议行使权利和履行义务。刘某某未能按协议约定在2013年10月23日（霜降）完工，应当按协议约定赔偿原告损失。2013年11月22日原告给被告停工，2013年10月23日至2013年11月22日的损失应当由被告承担。2013年11月22日后因是原告给被告停工，其损失不应当由被告承担。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十八条  ，第一百三十四条  之规定，判决如下:
被告刘某某于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘关洪损失1767元。
案件受理费50元由被告承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。

本院认为，原、被告在自愿基础上签订协议，双方均应按该协议行使权利和履行义务。刘某某未能按协议约定在2013年10月23日（霜降）完工，应当按协议约定赔偿原告损失。2013年11月22日原告给被告停工，2013年10月23日至2013年11月22日的损失应当由被告承担。2013年11月22日后因是原告给被告停工，其损失不应当由被告承担。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十八条  ，第一百三十四条  之规定，判决如下:

被告刘某某于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘关洪损失1767元。
案件受理费50元由被告承担。

审判长：李艳杰
审判员：刘庆杰
审判员：陈彦良

书记员：宋振兵