原告刘现周与被告张某建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

原告（反诉被告）：刘现周，男，汉族，农民，初中文化，邯郸市人，现住河北省邯郸市。
委托代理人：李岩，河北浩博律师事务所律师。
委托代理人：李海彬，河北浩博律师事务所律师。
被告（反诉原告）：张某，男，汉族，大专文化，现住河北省沙河市。
委托代理人：薛粉玲，女，系被告张某母亲。
委托代理人：王建欣，河北守敬律师事务所律师。

原告刘现周与被告张某为建设工程施工合同纠纷一案，本案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告刘现周及其委托代理人李岩、李海彬、被告张某及委托代理人薛粉玲、王建欣玲均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告刘现周诉称：原、被告于2011年7月15日签订《建设工程承包合同》，合同约定，由原告在沙河市金百家工业园区建造一栋三层楼房，价款为每平方米225元。原告如约履行了上述合同义务，建筑面积共计2946平方米，合同总工程价款为662，850元。
除此之外，由于被告变更图纸，增加了原告工程量，其中建墙两面，计1，740元未付：抹灰224平米，每平米8元，计1，792元未付：打造1-3层地暖管面2946平方米，每平米13.5元，计39，771元未付。二楼、三楼空心板改现浇顶，每平米30元，付了80%，欠付12，000元；加梁100米，每米100元计10，000元未付。建楼梯一组，4，000元未付；建楼沿60米，每米50元，计3，000元未付，上述增加工程量的工程款总计为72，303元未付。
现被告仅支付了450，000元工程款，尚余285，153元拒绝支付。请求判令被告支付余欠工程款285，153元及利息。
被告（反诉原告）张某辩称：反诉人轻信被反诉人对搞建筑的吹嘘，于2011年7月15日与其签订建筑承包合同书，在此后的建筑过程中，得知被反诉人根本没有建筑资质、营业执照，其也没有实际盖稍大点工程的能力。
其在施工过程中人员经常跟不上，竟然连立柱也能少打，后虽补上但未与主墙连为一体，存有重大安全隐患，多处歪斜翻工，损坏了不少的材料。被反诉人严重违背合同约定，在未将工程完工的情况下擅自撤离了工地，不但延误交工工期且至今未交工，影响了反诉人的正常使用及租赁，被反诉人对柱、梁、顶板均未抹灰，所抹墙面严重凹凸不平，柱子漏震造成空洞，柱子及梁涨模造成钢筋外漏，大门过道留高未做，散水台阶未做，27个卫生间未垒，其所建外侧柱子严重弯曲不直，造成巨大损失，被反诉人多处梁未做，房屋出现多处裂缝，而且还有继续开裂之势，新建楼房成了危房……
被反诉人未完成整体工程，建筑质量严重不合格，违约无法交工，给反诉人造成了巨大的经济损失，为此特针对被反诉人的起诉向法院提出反诉，请求法院在驳回被反诉人诉讼请求的同时，责令被反诉人赔偿反诉人经济损失30万元。
经审理查明：原、被告于2011年7月15日签订《建设工程承包合同》。内容如下：甲方：（发包方）张某乙方：（承包方）刘现周。依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关给定，并以包工形式发包给乙方。结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议：
一、甲方在沙河市金百家工业园区建筑三层楼房，承包给乙方来建筑施工，主体由框架结构改为砖混结构。一层为现浇顶，二、三层为砖混空心板。基础为条形基础，工程价款按建筑面积计算，每平方米225元，工期为四个月，2011年7月15日—2011年11月15日完工。
二、施工要求
1、甲方为乙方提供施工用水用电和场地。
2、凡建房所需材料由甲方提供，根据施工进度乙方提前3天通知甲方承办。施工所需脚手架，外架模具等机械设备均有乙方提供，甲方概不负责。施工期间出现意外情况和干扰，由甲方负责处理。一切事故由乙方负责。
3、甲方如不按图纸施工，出现质量问题，由甲方负责，和乙方无关。
三、施工范围
房屋基础及楼房整体结构，混凝土柱。水暖电及上下水的安装、室内地板砖由甲方负责，安装和乙方无关。
四、质量要求
乙方应按甲方要求标准施工，质量第一。甲方要及时供应建房所需材料，不能耽误乙方施工，配合乙方及时完工，完工后，经甲方验收合格为质量达标。
五、付款方式
进场付生活费，主体按照人工费造价分四次付给。完成基础回填付乙方10万元；建筑途中一层封顶时付一层人工费的70%；工程进展二层封顶时付二层人工费的70%；三层封顶付第三层人工费的60%；一二三抹里外墙时剩余工程款70%，完工后三日内经甲方验收合格结清费用，不得拒付承包费。
六、甲乙双方必须按合同内容履行双方权利和义务，乙方必须保证工程质量，按时完工，因自然灾害所造成除外，工程款照付。
七、违约责任，若工程未按期完工或出现质量问题应由乙方承担违约责任，违约责任为工程款20%。
八、本合同一式两份，甲乙双方各一份，经双方签字后生效。
（双方签字）2011年7月15日
合同签订后，原告开始派人进场，并依据被告提供的设计图纸开始施工。被告委托其母亲薛粉玲到现场，协助原告购买建筑材料等。期间，被告陆续支付原告工程款450，000元。
诉讼中，原告提交了2012年12月6日被告张某自书材料一份，内容为：
8，000元（捌千元整）未完工让别的工头干活支出。
80，000元（捌万元整）柱子严重不合格，导致外装不能正常进行，所补损失。
54，000元二楼27个厕所未盖所退钱。
27，000元一至三楼楼顶没抹灰扣的钱。
10，000元（壹万元整）误工四个月扣违约金。
20，000（贰万元整）墙面不平，严重不合格扣的钱。
共计199，000元（拾玖万玖仟整）
总款项662，850元（陆拾陆万贰仟捌佰伍拾元整）
共支付450，000元整（肆拾伍万元整）
扣工程不合格误工费共计199，000元（拾玖万玖仟整）

书记员： 宗建民