蒋丙欢与刘世闯装饰装修合同纠纷一审民事判决书

　　原告：蒋丙欢，男，1981年7月14日生，汉族，住上海市奉贤区。
　　委托诉讼代理人：潘文丽，上海理帅律师事务所律师。
　　被告：刘世闯，男，1978年4月22日生，汉族，住辽宁省普兰店市。
　　原告蒋丙欢与被告刘世闯装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年4月4日立案后，依法适用简易程序进行审理。期间，本院根据原告的申请委托评估机构进行工程审价。嗣后，依法转为适用普通程序，组成合议庭于2019年9月12日公开开庭进行了审理。原告蒋丙欢及其委托诉讼代理人潘文丽到庭参加诉讼。被告刘世闯经本院依法以公告方式传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院缺席进行了审理。本案现已审理终结。
　　原告蒋丙欢向本院提出诉讼请求：被告返还原告装修款110,000元(最终以已付款金额扣除评估报告结论金额为准)；被告偿付原告以上述金额为本金，从2018年11月30日起至判决生效日止，按银行同期贷款利率计算的利息损失。事实和理由：原、被告签订合同，约定由被告为原告装修房屋，装修金额为160,000元。被告施工部分后，于2018年11月中旬停止施工不知所踪，期间原告已付装修款142,000元，故提起诉讼。
　　被告刘世闯未提交书面答辩意见书。
　　本院经审理认定事实如下：2018年8月12日，原、被告签订《房屋装修合同》，约定原告将坐落于上海市奉贤区柘林镇新塘路XXX弄XXX号XXX室的房屋交由被告装修，装修总价为160,000元，施工期限从2018年8月13日起至2018年11月12日止。嗣后，被告进入现场进行装修施工，原告则陆续支付装修款计142,000元。2018年11月中旬，被告停止施工并撤离施工现场，原告于2018年11月29日报警无果，以致涉讼。
　　在审理期间，根据原告的申请，本院委托上海申元工程投资咨询有限公司进行工程审价，2019年6月28日上海申元工程投资咨询有限公司出具《工程造价鉴定意见书》，确认：涉案装修工程已完工部分造价为43,191元。
　　以上事实，由户籍资料、《房屋装修合同》、付款凭证、照片、报警回执单、《工程造价鉴定意见书》及庭审笔录等证据予以佐证，经庭审质证，本院予以确认。
　　本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的合同义务。本案中，原、被告签订《房屋装修合同》并履行，在原告已支付部分工程款的情况下，被告停止施工并撤离施工现场，原告则报警处理，双方合同于报警日业已解除。由于被告未按约完成相应的施工内容，现经审价确定已完工部分的工程价款，因此被告理应返还原告多付的工程款并承担相应损失。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
　　一、被告刘世闯于本判决生效之日起十日内返还原告蒋丙欢装修款98,809元；
　　二、被告刘世闯于本判决生效之日起十日内偿付原告蒋丙欢以98,809元为本金，从2018年11月30日起至判决生效日止，按中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失。
　　如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
　　案件受理费2,270元，评估费1,500元，公告费560元，共计4,330元由被告负担。
　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。

审判员：赵  英

书记员：顾煜麟